ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔  ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 รายละเอียด  ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 24   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

              - ปริมาณงาน  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 43.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร และปีกคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า   135.00   ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบที่   อบต.เวียงกำหนด

              งบประมาณ  56,000.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

              - ปริมาณงาน  จุดที่ 2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 61.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  และปีกคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 274.40 ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2  ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียง  กำหนด

              งบประมาณ  121,000.-.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

              รวมงบประมาณทั้งสิ้น   177,000.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)         
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

/

                            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านห้วยไคร้ใต้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป

                             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 24    ในราคาชุดละ  400.- บาท     ได้ที่ องค์การาบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง   อ.เทิง   จ.เชียงราย   ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ    วันที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางจารุมาศ สวัสดี)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒

                     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 รายละเอียด  ดังนี้

              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 22   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

              - ปริมาณงาน  จุดที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  71.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  284.00   เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  2  ป้าย   ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด

              งบประมาณ  127,800.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

              - ปริมาณงาน  จุดที่ 2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  67.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด          

              งบประมาณ  120,600.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

              รวมงบประมาณทั้งสิ้น   248,400.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)         
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔,๕๒๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านทุ่งโห้งเหนือ    ต.เวียง    อ.เทิง    จ.เชียงราย     และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่   ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันที่ ๗   กันยายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ    (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 22   ในราคาชุดละ  500.- บาท     ได้ที่    องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.     ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์    www.abt-wiangthoeng.com     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่ ๒๓    สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางจารุมาศ สวัสดี)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๕

************************

                        องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  มีความประสงค์จะ   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

    รายละเอียด  ดังนี้

                          1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  2   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

                           - ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  43.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  129.00  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

                           งบประมาณ  54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                           2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  14   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

                           - ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  70.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  210.00  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

                           งบประมาณ  88,000.- บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                           3. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก     หมู่ที่  15    ต. เวียง    อ. เทิง   จ. เชียงราย

                           - ปริมาณงาน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  1.50  เมตร  ยาว  197.00  เมตร  หนา 0.12 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  276.00  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.เวียงกำหนด

                          งบประมาณ  93,000.- บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

     
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                                                                                            
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่  ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา๑๑.๐๐ น. ณ บ้านตั้งข้าว,บ้านพระเกิด,บ้านเวียงใต้  ต.เวียง   อ.เทิง   จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๗   กันยายน   ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา   ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง      โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  2,หมู่ที่  14  และหมู่ที่ 15  ในราคาชุดละ  500.-บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓    ถึงวันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางจารุมาศ   สวัสดี)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

         ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

     เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

**********************

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียด  ดังนี้

                     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ ๑   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

                      - ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร   ยาว  ๑๔๘.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕   เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๕๙๒.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ๒ ป้าย   ก่อสร้างตามแบบที่  อบต.เวียง  กำหนด

                   งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐.- บาท(-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๕ น. เป็นต้นไป

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     หมู่ที่ ๑   ในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาทได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นาง จารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

**********************

              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ ๓   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

              - ปริมาณงาน  จุดที่ ๑  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๑.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๑๒๓.๐๐   เมตร  ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด

               งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

              - ปริมาณงาน  จุดที่ ๒  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๔๒.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด          

              งบประมาณ  ๒๑๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนี่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

              รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น.         เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 3    ในราคาชุดละ   500.- บาทได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางจารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

************************

                องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่ ๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่น   หกพันบาทถ้วน)

         รายละเอียด  ดังนี้

                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ ๕   ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย

              - ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า  ๕๒๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรัง  พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  ๒  ป้าย   ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด              

               งบประมาณ   ๒๓๖,๐๐๐.- บาท  (-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)       
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

        ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท
        ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านทุ่งโห้ง   ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.    เป็นต้นไป

       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.   ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       หมู่ที่ 5  ในราคาชุดละ   500.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นาง จารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

          องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

            มีรายละเอียด  ดังนี้
           โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2   ต. เวียง  อ. เทิง  จ. เชียงราย

              -ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง 0.15  x 0.70  x 1.00  เมตร    ยาว  185.00  เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน  2  ป้าย    ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด

             งบประมาณ   190,000.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

          
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านตั้งข้าว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.      ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๕ น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน,เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2  ในราคาชุดละ  400.-บาท    ได้ที่    องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   ต.เวียง   อ.เทิง   จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓   ถึงวันที่   ๓   กันยายน     ๒๕๕๓       ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น.     ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.      ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.abt-wiangthoeng.com    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นาง จารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒๑

                          องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมู่ที่  ๒๑      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้       เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

              มีรายละเอียด  ดังนี้

              โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   ม.21   ต. เวียง  อ. เทิง  จ. เชียงราย

                           จุดที่ 1   ขนาดกว้าง 0.40  x  1.00 เมตร   หนา  0.12  เมตร   ยาว  135.00  เมตร 

                           จุดที่ 2   ขนาดกว้าง 0.35  x  1.00 เมตร   หนา  0.12  เมตร   ยาว  283.00  เมตร

                           รวมความยาวทั้งหมด   418.00   เมตร   พร้อมเทคอนกรีตทางเข้า   มีพื้นที่  20.00  ตารางเมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน  2  ป้าย    ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด

                                            งบประมาณ   183,000.-บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง     ในวันที่   ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา   ๑๑.๐๐ น.      ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บ้านห้วยไคร้เหนือ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.21  ในราคาชุดละ  400.- บาท  ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม   ๒๕๕๓    ถึงวันที่ ๓ กันยายน   ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.    ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.abt-wiangthoeng.com/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นาง จารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านร่องแช่

             องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านร่องแช่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

               รายละเอียด  ดังนี้

               โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านร่องแช่  ต. เวียง   อ. เทิง  จ. เชียงราย   

              - ปริมาณงาน  ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ  จำนวน  1  สถานี  เครื่องยนต์  100  แรงม้า  พร้อมปั๊มสูบน้ำขนาด   75  กิโลวัตต์  ท่อขนาด  Ø 16  นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า  25  เมตร  ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  4.00  เมตร  สูง  3.00  เมตร  และอุปกรณ์สูบน้ำ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด

              - งบประมาณ  2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

          
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง    ในวันที่   ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านร่องแช่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง    ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ      (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย)     และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   ๖   กันยายน   ๒๕๕๓   ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๕ น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านร่องแช่  ในราคาชุดละ  3,000.-บาท  ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นาง จารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

          องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

             รายละเอียด  ดังนี้

             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7

              -ปริมาณงาน   เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบจมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  จำนวน  1   ชุด    เปลี่ยนสารกรองน้ำ   พร้อมอุปกรณ์   จำนวน  1  ชุด   ขุดวางท่อเมนประปา  ท่อ  พี.วี.ซี. ขนาด  ศก.  3  นิ้ว   ยาว  800.00   เมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน  2  ป้าย    ก่อสร้างปรับปรุงตามแบบที่ อบต.เวียงกำหนด

             งบประมาณ   250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

       
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บ้านทุ่งขันไชย ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันที่  ๖   กันยายน  ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา   ๑๔.๐๐ น.    ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  ในราคาชุดละ  500.-บาทได้ที่   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง    ต.เวียง อ.เทิง    จ.เชียงราย     ในวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓     ถึงวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๕๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นาง จารุมาศ สวัสดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง